承包合同范本模板?
模板会因不同国家、地区和项目的具体情况而有所差异。以下是一个通用的承包合同范本模板,可以根据您的实际需求进行修改:
承包合同
甲方(发包方):______________________
乙方(承包方):______________________
根据《中华人民共和国合同法》和其他相关法律法规的规定,甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚信的原则,就乙方承包甲方项目的事宜,达成如下协议:
一、项目概况
1. 项目名称:______________________
2. 项目地点:______________________
3. 项目内容:______________________
二、承包范围
1. 乙方承包甲方项目的范围:______________________
2. 承包方式:______________________
3. 承包期限:自 ____年___月___日起至 ____年___月___日止。
三、质量要求
1. 乙方应按照甲方的要求和标准,保质保量地完成项目施工。
2. 乙方应遵守国家和地方的相关质量标准和规范,确保项目质量合格。
四、费用及支付方式
1. 合同总金额:人民币 ____元整(大写:________________)。
2. 费用支付方式:______________________。
五、甲方权利与义务
1. 甲方有权对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督和检查。
2. 甲方有权要求乙方按照甲方要求进行调整和改进。
3. 甲方应按照合同约定及时支付费用。
六、乙方权利与义务
1. 乙方应按照甲方的要求和标准,保质保量地完成项目施工。
2. 乙方应遵守国家和地方的相关质量标准和规范,确保项目质量合格。
3. 乙方应确保施工安全,遵守相关安全规定,并承担因施工安全造成的损失。
七、违约责任
1. 如果乙方未按甲方要求完成项目,甲方有权要求乙方整改,并承担因此产生的费用。
2. 如果乙方未按照合同约定的质量标准完成项目,甲方有权要求乙方返工或赔偿损失。
3. 如果甲方未按照合同约定支付费用,乙方有权要求甲方支付逾期利息。
八、争议解决
甲乙双方在履行本合同过程中发生争议,应首先协商解决;协商不成的,可以向人民法院提起诉讼。
九、其他
1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
2.
简易工程合同范本?
以下是一个简易工程合同的范本:
合同编号:[合同编号]
甲方:[甲方名称]
地址:[甲方地址]
联系人:[甲方联系人]
电话:[甲方电话]
乙方:[乙方名称]
地址:[乙方地址]
联系人:[乙方联系人]
电话:[乙方电话]
项目名称:[项目名称]
项目地点:[项目地点]
工程内容:[工程内容]
合同总金额:[合同总金额]
付款方式:[付款方式]
工期:[工期]
合同条款:
1. 甲方应按照合同金额和付款方式按时支付款项给乙方。
2. 乙方应按照工期要求按时完成工程,并保证工程质量符合相关标准和要求。
3. 双方应保持良好的沟通和合作,如有任何争议应通过友好协商解决。
本合同一式两份,甲方和乙方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
签字: 签字:
日期: 日期:
承包合同违约金怎样计算
承包合同违约金的计算是以调整到实际损失的130%为原则,约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
【法律依据】
根据《合同法》第一百一十四条,当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
工程承包合同的标的是指什么
合同中的“标的”指合同当事人双方权利和义务共同指向的对象,是当事人通过建立合同关系所要达到的目的。一般合同的标的主要有三类:财产(包括实物和智力成果)、劳务、工作成果。
【法律依据】
《中华人民共和国建筑法》第三十七条:建筑工程设计应当符合按照国家规定制定的建筑安全规程和技术规范,保证工程的安全性能。
装饰工程承包合同如何写
装饰工程承包合同的书写应当包括以下内容:
1、首先写明甲方(发包人)与乙方(承包人)信息。
2、根据《中华人民共和国合同法》的规定,甲、乙双方在平等自愿的原则上,经协商一致,签订本合同。
3、具体内容:承包范围承包价格、工程量、计量方式等。
4、结尾:双方签字盖章生效。
承包合同怎么写
承包合同
甲方:
乙方:
一、根据有关法律法规、政策,经双方商定同意签订本合同。地块名称、位置及方位。
二、承包地概况,承包地面积四荒地xx公顷。
三、承包年限:自年月日起至年月日止。
四、承包费总计:大写:小写¥:
五、承包结束后,土地所有权归村委会所有,村委会可以另行发包。
六、在承包期间内乙方有独立的承包经营权可以拒绝任何单位和个人的非法要求,乙方可以在国家政策允许的条件下进行土地项目的开发整理,整理后的土地继续归乙方使用和管理。如有油田占地费,临时占地补偿费,归乙方所有,永久性占地补偿费归村委会集体所有。
七、乙方不许破坏原有地貌和附属物,不许弃耕,荒芜及掠夺性经营,可以按照依法、自愿、有偿的原则转包他人,但转包时必须经村委会和经营管理站同意并盖章后,方可转包。不得在承包地上建造固定建筑,赔偿额度由合同管理部门裁定。
八、本合同一式份,份具有同等法律效力。
甲方:(公章)身份证号码:
乙方:(签章)身份证号码:
建筑承包合同纠纷常见的有哪些
建筑承包合同纠纷常见的包含以下几种:
1、施工合同的效力问题;
2、合同无效是否应进行结算;
3、备案合同和“补充协议”即黑白合同不一致,在结算时应采纳哪一份合同作为结算的依据问题;
4、对于建设部推荐施工合同版本通用条款中涉及的发包方逾期不结算是否视为认可送审价的问题;
5、工程款结算采取何种标准的问题;
6、诉讼中,造价司法鉴定(司法审价)的范围;
7、关于工程质量、工期、农民工利益等问题。
【法律依据】
《建筑工程施工合同纠纷的司法解释》第八条 承包人具有下列情形之一,发包人请求解除建设工程施工合同的,应予支持:
(一)明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的;
(二)合同约定的期限内没有完工,且在发包人催告的合理期限内仍未完工的;
(三)已经完成的建设工程质量不合格,并拒绝修复的;
(四)将承包的建设工程非法转包、违法分包的。
建筑工程承包合同价款如何确定
根据甲乙双方签订的施工协议,确定合同价款。合同管理是控制和协调的依据,也是经济的法律手段,因此增强合同管理意识,完善合同条款,签订合同条款要严格执行国家工商局和建设部联合颁布的《关于发布建设工程施工合同示范文本的通知》及《建设工程施工合同(GF-91-0201)》,《建设工程施工合同条件》和《建设工程施工合同协议条款》。
土地承包合同一般签多少年合适
土地承包合同的年限从30年到70年不等,具体需要根据土地的类型确定。《中华人民共和国农村土地承包法》规定,耕地的承包期为三十年。草地的承包期为三十年至五十年。林地的承包期为三十年至七十年。
前款规定的耕地承包期届满后再延长三十年,草地、林地承包期届满后依照前款规定相应延长。
土地承包合同的期限是多长
农业的土地,耕地的承包期为三十年。草地的承包期为三十年至五十年。林地的承包期为三十年至七十年;特殊林木的林地承包期,经国务院林业行政主管部门批准可以延长。农村土地承包后,土地的所有权性质不变。承包地不得买卖。中国的土地上不存在私有,未经批准不得建房。
【法律依据】
《民法典》第三百三十二条,耕地的承包期为三十年。草地的承包期为三十年至五十年。林地的承包期为三十年至七十年。
前款规定的承包期限届满,由土地承包经营权人依照农村土地承包的法律规定继续承包。
(《民法典》生效时间为2021年1月1日)
食堂承包合同模板是怎样的
食堂承包合同模板是首先应当写明承包方与发包方的名称等信息;其次,写明承包期限以及具体内容;写明双方享有的权利与义务;最后,由双方当事人签字并写明时间。
【法律依据】
根据《合同法》第九条,当事人订立合同,应当具有相应的民事权利能力和民事行为能力。当事人依法可以委托代理人订立合同。
承包合同违约责任怎么承担
承包合同违约责任的承担方式有:
1、继续履行,违约方根据对方当事人的请求继续履行合同规定的义务的违约责任形式;
2、采取补救措施,是矫正合同不适当履行、使履行缺陷得以消除的具体措施;
3、赔偿损失,违约方以支付金钱的方式弥补受害方因违约行为所减少的财产或者所丧失的利益的责任形式;
4、违约金,当事人一方违反合同时应当向对方支付的一定数量的金钱或财物。
【法律依据】
根据《合同法》第一百零七条,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。